ÇATI TAMİRİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
Madde 1: TARAFLAR
Bu sözleşme, bir tarafta aşağıda bilgileri yer alan “İş Sahibi” ile diğer tarafta “Yüklenici” arasında aşağıdaki şartlarla imzalanmıştır. Tarafların bilgileri anlaşmanın son sayfasında mevcuttur.
Madde 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE İŞİN YAPILACAĞI YER
Bu sözleşmenin konusu, İş Sahibi’ne ait olan “…bu bölüme adresi yazın…” adresindeki mülkün çatısında, İş Sahibi tarafından belirtilen şikayetler ve görevlendirilen çatı ustası tarafından yapılan tespitler doğrultusunda, kapsamı Madde 3’te belirtilen çatı tamiri işinin yapılmasıdır.
Müşteri Şikayeti (Kısaca): “…bu bölüme çatı ile ilgili sorunu mümkün olduğunca detaylı yazın…”
Çatı Ustası Tespiti (Kısaca): “…bu bölüme çatı ustanın yada çatı firmasının sorun ve çözüm tespitini yazmasını isteyin…”
Madde 3: YAPILACAK İŞLERİN KAPSAMI VE KULLANILACAK MALZEMELER
Anlaşılan çatı tamiri kapsamında, çatı ustası tarafından yapılacak işler ve kullanılacak malzemeler aşağıda listelenmiştir. Yüklenici, listede belirtilen nitelik ve miktardaki malzemeyi kullanmayı taahhüt eder.
Yapılacak İşlemler: “…bu bölüme sorunun hangi işlemlerle gidereceğinin yazılmasını isteyin…”
Kullanılacak Malzemeler ve Miktarları : “…bu bölüme kullanılacak ana malzemeleri ve markalarını yazılmasını isteyin…”
Madde 4: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME PLANI
Sözleşme konusu çatı tamiri işinin KDV dahil / hariç toplam bedeli …rakkam ile … ₺ (Yazıyla: yazı ile … Türk Lirası)’dır.
Ödeme Planı:
Peşinat: …rakkam ile… ₺ (Sözleşme imzalandığında)
Kalan Ödeme: …rakkam ile… ₺ (İşin tamamlanıp teslim edilmesinde)
Madde 5: İŞİN SÜRESİ VE TESLİM
İşe Başlama Tarihi: …/.../...
İşin Bitiş ve Teslim Tarihi: …/.../...
İş, belirtilen tarihte tamamlanarak İş Sahibi’nin kontrolüne sunulacaktır. Hava muhalefeti gibi mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler taraflarca makul karşılanacaktır. Çatı ustası işi zamanında bitirmek için gerekli özeni gösterecektir.
Madde 6: GARANTİ ŞARTLARI
Yüklenici çatı ustası, bu sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği çatı tamiri işçiliğini ve kullanılan malzemeleri, işin teslim tarihinden itibaren ... rakkam ile ... ay/yıl süreyle garanti eder. Garanti, sadece onarım yapılan bölgelerdeki malzeme veya işçilik kaynaklı sorunları kapsamaktadır.
Madde 7: DİĞER HÜKÜMLER
İş süresince gerekli tüm iş güvenliği önlemlerini almak Yüklenici’nin sorumluluğundadır.Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde iş sahibinin bulunduğu yerel Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu sözleşme, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra …/.../... tarihinde imza altına alınmıştır.
İŞ SAHİBİ (Müşteri)
Adı Soyadı / Unvanı:
T.C. Kimlik / Vergi No:
Adresi:
Telefon:
İmza:
YÜKLENİCİ (Çatı Ustası)
Adı Soyadı / Unvanı:
T.C. Kimlik / Vergi No:
Adresi:
Telefon:
İmza:
